当前位置:范文网合同模板内容页

2026建筑施工合同

2026-05-06 17:00:02合同模板访问手机版

1. 2026建筑施工合同 第一篇

  委托方:_______________________________________________(以下简称甲方)

  承揽方:_______________________________________________(以下简称乙方)

  经友好协商,本着相互尊重原则,甲方委托乙方进行建筑施工,为明确双方责任,确保完成任务,共同信守合约,经双方协商一致,特签定如下协议,以供双方共同遵守执行。

  一、主要要求:

  (一)工程项目名称:______________________________________________

  (二)承揽施工内容:____________________________________________

  (三)施工地点:_____________________________________________________

  (四)楼层高度:一层_______米,二层_______米,三层_______米,四层_______米,五层_______米

  (五)预算总造价:__________________________________________________

  (六)技术资料及图纸提供方法:_______________________________________

  二、施工时间:

  本合同内容从____年____月____日起执行,到楼层盖顶施工完成后结束。

  三、付款方式:

  四、施工、拆除与设计变更:

  1、乙方根据甲方提供的图纸和要求组织施工。

  2、施工过程中甲方应积极配合乙方现场的协调工作。

  3、施工过程中,如因甲方的原因造成的停工,停工期间甲方应承担乙方施工人员的生活费和误工费。

  4、施工图纸发生技术变更应及时将变更后的图纸交付乙方,如因变更图纸交付滞后产生的返工、料损等费用,应由甲方承担。

  五、工程交验与保修:

  1、乙方在工程结束后通知甲方两天内验收。如逾期不验收,甲方使用的,则乙方做验收合格通过。

  2、验收时,如发现甲方责任而造成的质量问题,提出返工或补修意见时,乙方应收取相应人工费、材料费等实际发生的费用。如乙方造成质量问题,则由乙方免费处理。

  六、工程负责人:

  甲方委派x为驻现场负责人,并与乙方委派x的为现场负责人,共同履行本合同的各项规定。

  七、特别说明:

  该项目现场如需要用电源应安排在安全距离范围内,并做好绝缘处理。现场安装定位及其他涉及安装需要协调之事由甲方解决。

  八、其他条款:

  1、委托方在审定承办涉及内容时,请仔细审核项目中的每一细节内容,审定后签字或认可说明,经确认后发生差错,由委托方承担所有责任及全部内容。

  2、合同签定后,如有单方面违约,全部责任将由违约方承担。任何一方

  九、争议解决:

  本合同执行中,如发生争议,双方应尽力协商解决,如协商不成,任何一方都可向有管辖权的仲裁机构,进行仲裁或向法院提起申诉。

  1、合同附件及补充合同与本合同具有法律同等效力。

  2、本合同一式肆份,双方签字盖章后生效。

  甲方:

  联系电话:

  业务代表:

  地址:

  乙方:

  地址:

  联系电话:

  业务代表:

  签订日期:

2. 2026建筑施工合同 第二篇

  一、建筑施工合同中管理费

  (一)管理费全额返还给实际施工人

  最高人民法院(20xx)民抗字第10号案件中,最高人民检察院提起抗诉,理由为:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)第四条规定:“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的非法所得。”《建筑法》第六十七条第一款规定:“承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。” 收缴或者没收非法转包、违法分包的非法所得,充分体现了法律对非法转包、违法分包行为的否定性评价,立法目的在于规范建筑业市场,保证建筑工程质量,进而保证人民群众生命、财产安全。具体到本案,十六化建公司依据无效的《设备租赁合同书》取得的105万元管理费,系违法分包所得,是典型的非法所得,无论是判归十六化建公司还是返还胡某,都没有法律依据,应当予以收缴。

  最高人民法院审理认为:根据《解释》第四条规定:“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的非法所得。”上述司法解释通过对“非法转包”等无效行为取得的“非法所得”规定“可以”进行收缴,目的在于平衡当事人之间的利益关系,及时制裁违法行为,进一步规范建筑市场,保证建筑工程质量,进而保证人民生命、财产安全。对建设工程施工合同中的民事违法行为是否惩罚应根据案件实际情况及当事人违法情节而定,不能因为适用惩罚措施而导致当事人利益严重失衡。最高人民法院根据本案实际情况,判决十六化建公司全额返还已收取的管理费。

  上述案件中,最高人民法院在认定建设工程合同无效后,依据《解释》第四条对定,将非法转包人已经取得的管理费,认定为“非法所得”。但是对该“非法所得”最高人民法院没有采取收缴的方式,而是根据案件实际情况,以公平公正原则为基础,以平衡各方利益为标准,做出了符合“个案平衡精神”的合理判决。

  (二)法院酌定管理费支付比例

  最高人民法院(20xx)民申字第1277号案件中,最高人民法院审理认为:本案中所涉及《工程施工合同》因属非法转包而无效,合同自成立时起不具有法律约束力,因此该合同中约定腾达公司转包后可向实际施工人姚汉昭、姚汉林收取施工管理费的条款亦无效,故腾达公司根据合同中约定请求姚汉昭、姚汉林支付管理费用,不予支持。腾达公司在施工过程中派出了工作人员参与管理和协调,原审判决酌情确定姚汉昭、姚汉林向腾达公司支付施工管理费55.6241万元,并无不当。

  最高人民法院(20xx)民申字第1635号案件中,最高人民法院审理认为:原审判决鉴于教育公司对工程进行了施工管理和组织工作,依照公平原则,酌定以工程款8236363.09元为基数,参照教育公司发包小额工程按照造价2%收取管理费的实际情况,按照工程价款1.5%的比例确定管理费公平合理。

  上述案件中,最高人民法院在确认建设工程合同无效后,根据无效合同的处理原则,认定合同中的管理费条款亦无效。但是上述案件中,违法分包人或非法转包人实际上进行了施工管理和组织工作,依据民法中的公平原则,酌定实际施工人管理费支付比例。最高人民法院并未将管理费视为工程价款的一部分,从而参照合同约定确定管理费数额,而是将管理费确定为违法分包人或非法转包人实际进行的管理和组织工作的劳务费用,从而酌定实际施工人管理费数额。

  (三)根据过错原则确定管理费数额

  最高人民法院(20xx)民申字第861号案件中,最高人民法院审理认为:20xx年12月30日《工程施工承包协议》约定:乙方(余松坚、黄泽喜)按工程实际结算总价的22%扣缴甲方(中太公司)的工程管理费、税金。如前所述,20xx年12月30日《工程施工承包协议》性质为转包合同,应认定为无效,中太公司与余松坚、黄泽喜对合同无效均有过错。此笔管理费、税金的法律性质主要是转包诉争工程渔利费用,属违法所得,不宜认定为合同无效后应当据实结算的工程款;尽管此约定是当事人真实意思表示,但合同被认定为无效后,如何分配此笔费用属审判权即自由裁量权调整范畴;一、二审判决根据案件实际情况决定各半分配并无不当。中太公司再审主张按照无效合同约定收取此款,法律依据不足,本院不予支持。

  上述案件中,最高人民法院在确认建设工程合同无效后,根据我国《合同法》第五十八条规定:“合同无效或者被撤销后,因该合同取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任。”上述案件中,非法转包人和实际施工人对涉案承包协议的无效均有过错,最高人民法院根据过错责任原则,依据法院自由裁量权确定管理费数额。

  (四)根据合同履行情况结算

  最高人民法院(20xx)民申字第1078号案件,最高人民法院审理认为:对管理费,从二审查明的案件事实来看,双方在有关会议纪要中明确路航公司按工程造价的5.5%比例向谢剑标收取。对此,实系路航公司为履行合同所产生的必需的开支,属于工程价款的一部分,即使合同无效,双方亦应根据合同情况按实进行结算。因此,二审判决认定谢剑标应按工程造价的5.5%比例向路航公司支付管理费,并无不当。

  上述案件中,最高人民法院在认定建设工程合同无效后,认定涉案管理费属于工程价款的一部分。《解释》第二条规定:“建设工程施工合同无效,但是建设工程竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。”上述案件中,涉案合同虽然无效,但是路航公司实际履行了管理义务,该管理义务对应工程款中的一部分。涉案工程竣工验收合格,双方参照合同结算工程价款时,亦应当参照合同约定按实结算管理费。

  (五)尚未支付的管理费无需再支付

  最高人民法院(20xx)民申字第1522号案件中,最高人民法院审理认为:《解释》第四条规定:“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的非法所得。”根据上述规定,人民法院收缴当事人非法所得的前提条件为当事人已经实际取得。本案中,因当事人未实际取得分包合同中约定的10%管理费,且华隆公司未能提交对此项工程进行过管理并支付相应管理费的证据,二审法院对此处理并无不当。

  二、建筑施工合同的法律含义

  建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方,双方是平等的民事主体。

  三、管理费用的法律意思是什么

  管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用。包括的具体项目有:企业董事会和行政管理部门在企业经营管理中发生的,或者应当由企业统一负担的公司经费、工会经费、待业保险费、劳动保险费、董事会费、聘请中介机构费、咨询费、诉讼费、业务招待费、办公费、差旅费、邮电费、绿化费、管理人员工资及福利费等。

  管理费用属于期间费用,在发生的当期就计入当期的损失或是利益。

  企业应通过“管理费用”科目,核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用,贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用,结转后该科目应无余额。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。

3. 2026建筑施工合同 第三篇

  发包人(全称):___________________________________________________

  承包人(全称):___________________________________________________

  依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:_________________________________________________________

  工程地点:________________________________________________________

  工程内容:________________________________________________________

  群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____

  资金来源:_________________________________________________________

  二、工程承包范围

  承包范围:_________________________________________________________

  三、合同工期:

  开工日期:_________________________________________________________

  竣工日期:_________________________________________________________

  合同工期总日历天数_________天

  四、质量标准

  工程质量标准:_____________________________________________________

  五、合同价款

  金额(大写):_____________元(人民币)

  ¥:______________元

  六、组成合同的文件

  组成本合同的文件包括:

  1、本合同协议书

  2、中标通知书

  3、投标书及其附件

  4、本合同专用条款

  5、本合同通用条款

  6、标准、规范及有关技术文件

  7、图纸

  8、工程量清单

  9、工程报价单或预算书

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  十、合同生效

  合同订立时间:________年________月________日

  合同订立地点:_______________________________________________________

  本合同双方约定________________后生效。

  发包人:(公章)__________________承包人:(公章)___________________

  住所:____________________________住所:______________________________

  法定代表人:______________________法定代表人:________________________

  委托代表人:______________________委托代表人:_______________________

  电话:____________________________电话:_____________________________

  传真:____________________________传真:_____________________________

  开户银行:________________________开户银行:_________________________

  账号:____________________________账号________________________________

  编码:________________________编码:__________________________

4. 2026建筑施工合同 第四篇

  (以下简称甲方)发包方:

  (以下简称乙方)承包方:

  一、甲方责任

  1 、负责三通一平,场地须保证桩机作业的条件及顺利进出场。

  2、乙周边关系的处理及因桩机施工造成的周边居民的损坏由甲方处理,乙方概不负责.

  3、派施工员一名参与现场质量管理及数量签证,并负责放样及抽鉴工作。

  4、施压由甲方负责,协调各相关单位之间和周边的关系

  二、乙方责任

  1 、乙方根据地质资料及现场出现异常,应及时通知监理及甲方等待处理。

  2 、施工作业时听从甲方指挥,按时填写记录,并保证施工安全。

  3、乙方工程完工后,负责向申方提供现场打桩记录。

  三、工程款的支付

  1、此工程为包工包料,打桩单价C-300215;75A桩,单价为 元米,如需配送8米以下(含8米)短桩,按实际配置的短桩工程量加10%的短桩费,此单价不含桩尖,不含税,不开发票。

  2、如需送桩,只计取送桩费30元米计算。

  3、冒桩计算:如超过1米,归乙方负责。如未超过,则由甲方负责。

  4、进场付10万元,打完20米付清80%,桩打完全部付清。

  5、桩基验收的检测费由甲方负担,乙方协助施压、测压。

  6、如因甲方原因造成工地停工,超过三天,则由甲方负责工人的生活费和工资500元天。

  四、解决合同纠纷的方式 甲、乙双方在履行合同时发生的纠纷,双方可通过协商或协调解决,协商或协调不成的,向仲裁部门申请仲裁或向人民法院起诉。

  五、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  六、本合同甲、乙双方签字生效。

  甲方:

  乙方:

  20__年__月__日

5. 2026建筑施工合同 第五篇

  甲、乙双方依照《民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其他相关法律、法规之规定,双方就甲方向乙方购买材料及设备及配件事宜达成一致意见。为明确双方在合作过程中的权利义务,确保实现缔约目的,双方经友好协商,本着互惠互利、共同发展的原则特订立本合同,以资信守执行。

  工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程设计单位:

  工程监理单位:

  工程总承包商:

  合同文件组成及优先解释顺序

  本合同由以下文件构成,且互为说明。下列文件中对同一内容的约定如有不一致之处,除非文件中对此另有约定,以下列顺序在先者为准;同一顺序中不同文件对同一内容的约定如有不一致之处,除非文件中对此另有约定,以签署在后者为准;合同条款中就某一事项未做明确约定者,以下列文件中对该事项做出明确约定或说明者为准;对某一内容或事项未做约定者,则以国家、项目所在地省市或其它政府机构、履行政府机构职能的社会机构颁布的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求等为准。

  A.在本合同签署后双方签署的洽商、补充、变更等明确双方权利义务的纪

  要、协议;

  B.本合同条款及其附件附表;

  C.经甲方确认的工程报价单或预算书。

  D.中标通知书;

  E.招标文件;

  F.投标书及其附件;

  G.设计图纸;

  H.工程量清单。

  合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

  适用国家和项目所在地有关法律、行政法规和地方性法规,除非合同中另有约定。国家及项目所在地建设行政主管部门和其他有关主管部门制定的行政规章和规范性文件也适用于本合同。

  适用国家和项目所在地现行质量评定标准。

  国家和项目所在地有关法律法规没有明确规定或各种法律条文、解释之间不能完全统一造成双方理解出现异议时,根据双方协商,并以双方的书面意思表示为准。

  供货范围

  供货范围:【工程名称】【标段】【楼号】 层表箱供货。具体规格、型号、数量详见:附件2《供货清单及报价表》

  技术标准与要求

  见附件1《技术标准与要求》。

  履行期限、地点和方式

  乙方供货的时间为: 。

  供货时间及技术参数如有变化,以甲方书面通知为准。

  乙方应按本条约定时间或甲方通知的时间,自行承担运输费用将相应货品运至项目施工现场,或运至甲方另行指定的其他地点。

  运输费用:运输相关费用和货物保护及相关费用由乙方承担。

  乙方负责全部货品的包装并承担包装费用,包装标准为: 。

  乙方自行解决卸货及卸货工具并承担相应费用。运送期间或送至项目工地现场时全部或部分货品受到损坏,乙方须立刻为甲方免费更换,交货期不予顺延。

  合同价款及结算方式

  本合同总价款为人民币 元整。

  本合同采取固定总价计价方式:

  本合同价格包含完成全部合同内容及可能涉及的各方面因素、风险和费用,包括但不限于货款、运费、并负责卸货到指定位置、关税、保险费、税金、手续费、检测费及配合安装、调试、报验,同时也包括因赶工、道路运输及与总承包或安装单位协调配合等发生的一切费用。本合同总价组成明细详见附件2;

  本合同价格对应设备的数量以中标清单为准,中标清单为反映招标图纸中全部内容,如因乙方原因发生中标清单遗漏及对技术参数、规格型号、大小尺寸理解有误等任何情况,乙方不得借此要求对设备材料综合单价及合同总价款予以调整,但乙方必须按照正确的数量、技术参数、规格型号、大小尺寸进行供货;

  除经甲方书面确认的设计变更、洽商以及数量的增减外,合同价格均不可调整。乙方深化设计不完善、二次设计失误造成的工程量增加,结算时不予调整;

  如出现上述本合同价格进行调整之情形时,双方确认,合同价格调整之单价均以附件中确定的综合单价为计算依据。

  如发生上述未有的项目,采用如下计算方式确定单价:参考类似中标报价文件中规格型号设备单价执行;若无可用单价,单价由乙方上报,经甲方书面确认后生效。

  本合同总价款,不管合同中是否有特别说明,均包括但不限于以下费用:

  本合同所有的直接费、管理费、利润、法定收费、风险、税金等;

  产品相关的包装、运输、装车、卸车、组装、码放整齐等的全部费用;

  辅助材料诸如钉子、自攻螺丝、垫片、塞子、铁丝、夹子、抗震垫、易损件等;

  此外还应包含有深化设计、采购、贮运、保险、商检、验收、安装指导、调试、保修期内提供的专用工具、备品备件、维修服务及其它(培训商务往来等)、乙方技术人员现场服务指导费、调试费、免费维修保养费等各项费用;

  合同期内市场材料价格、人工价格、费率、汇率、利率、政府收费等各种因素造成的价格变动;

  进口材料需包括进口关税、增值税等一切进口费用,乙方需确保按正常渠道入关。若遇政府部门对进口材料报关进口资料进行检查,乙方需配合提供相关文件,并承担相应责任及费用;

  产品通过相关部门检测的一切费用;

  按不同区域供电部门要求自行办理相关手续,并承担全部相关费用;并协助甲方办理验收、发电的相关手续;

  为供电部门安装电表提供一切必要的条件及配合,并承担相关费用;

  甲方提供的(局供)电表配套开关的安装,并承担相关费用;

  因任何原因所必须的二次设计的相关费用;

  按政府相关部门要求自行办理招标及合同备案手续,并承担全部相关费用。

  乙方为完成本合同内容所须承担的其他费用。

  本合同一经签订,出现包括(但不限于)原材料涨价、中国大陆税费调整、进口关税的调整、运输费用变化等任何条件发生变化,乙方不得以亏损为由,要求甲方提高价格,不得进行任何费用追加。

  乙方了解现场的位置、交通状况、存放地点、起卸物料的限制、已完成工程之状况的现场平面、临时设施、仓储、水电等,以及一切可能影响合同价款的其他情况。任何不了解或不能预见上述因素及其影响而导致的费用均由乙方自行承担。

  甲方指定的安装单位的配合及服务费的约定:甲供设备移交后的保管费用、安装单位的配合及服务费用,已包含在安装单位范围内,乙方不需考虑此部分费用。

  价款结算

  工程竣工验收合格并取得竣工备案表之日起28日内,乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。

  甲方收到乙方递交的竣工结算报告及完整的结算资料后45日内,甲方将安排甲方预算人员或甲方委托的造价咨询公司与乙方开始核对工作,双方达成一致意见后,初步确定合同结算价款,但该价款不作为双方最终结算的依据。

  本合同甲方、乙方双方的最终竣工结算价款需经甲方的上级审计部门或甲方委托的审计机构审计后方可确定,在审计过程中,乙方应派人参与并配合审计工作,甲方上级审计部门或甲方委托的审计机构最终审定的金额经甲方和乙方确认后作为本合同最终竣工结算价款。

  对于乙方提交的结算文件,甲方没有答复并不视为被认可,乙方无权以甲方未在规定期限内答复为由主张按其提交的结算文件进行结算。

  甲方和乙方对竣工结算价款发生争议时,双方按照本合同的约定解决争议。

  乙方申报的竣工结算价格要合理,不能虚报,若经甲方委托的咨询公司审核后审减额超过5%及以上,将会影响乙方的后评估得分。

  特别说明:

  A.结算时乙方需提供经由甲方、监理、安装方、乙方签字的四方验收单.四方验收单所反映的供货数量应与中标清单中数量一致。

  B.结算时数量变更:设备数量以中标清单为基础,中标清单外调整的设备数量,在供货之前甲方工程师及供货方需确认增减设备的相应资料,资料需明确增减的原因和数量。依据设备变更数量及合同相关约定,进行结算。

  C.材料设备的单价在其技术参数及规格型号不发生变化时,单价不得调整;

  D.经审核确认的变更、洽商费用进入合同结算。

  E.变更洽商原则上必须在工程实施前办理,不事后补办。遇特殊情况,必须在发生后15日内补办洽商。

  合同价款的支付方式

  合同价款的支付:采用分期支付方式

  合同签订后60日内,甲方向乙方支付供货合同价的20%作为预付款;

  乙方按甲方工程师指令供货,各标段各批设备到场且经甲方、监理及安装方、乙方四方验收合格后,甲方支付该标段到货合格设备总价款的40%;

  各标段全部设备安装调试完毕且验收合格、竣工备案完成后,支付该标段设备合同价款的20%;

  工程验收合格竣工备案完成,甲方和乙方竣工结算并经甲方或甲方委托的审计机构进行审计确认合同结算总价后60日内,支付至本合同结算总价的95%,本款中对于验收如法律法规规定需经政府主管部门验收的,则该验收系指经政府主管部门验收合格后;

  结算总价的5%,作为乙方质量保证金,在本合同约定的保修期届满且经甲方或物业管理公司确认若全部货品没有出现任何质量问题后30日内,则甲方将该部分合同价款支付给乙方;

  依本条甲方扣留的质量保证金等支付乙方时均不计息。

  甲方有权从应当支付给乙方的款项中(包括质量保证金)扣除或抵消乙方按照本合同约定应当付给甲方的任何款项,但如果乙方对有关的扣除或抵消提出异议,双方可按照本合同的相关约定解决争议。

  在达到合同约定甲方付款条件时,乙方应提前10日向甲方发出提示付款的书面通知。

  若甲方对乙方提出的付款通知有异议的,甲方将在收到该付款通知7个工作日内向乙方发出异议通知。经甲方同意确认后,甲方再行支付该笔费用。

  若乙方未及时发出书面通知导致甲方未支付的,甲方不承担任何违约责任。

  乙方在收到甲方支付款项的同时,必须提供正式的税务发票。若乙方不提供发票,甲方有权拒绝支付该笔款项且不承担任何违约责任。同时,乙方不得因此而停止工作。

  甲方应按约定支付供货款。但在甲方确因资金周转不畅等客观情况发生致使供货款不能如期支付的情况下,本着相互理解的精神,乙方同意自甲方逾期付款之日起90日内,保证供货正常进行,而不拖延时间,甲方无须承担违约责任。如甲方拖延付款日期超过90日,则应当按照中国人*银行公布的银行同期贷款利率支付违约金。

  履约担保

  乙方应按如下第 种方式提供履约担保:

  A.提供履约保函

  履约保函须在签订合同时收取,履约保证金额为合同总价款的10%,乙方提供的履约保函的有效期自本合同生效之日起至本项目整体工程竣工验收合格之日(以取得本项目整体工程竣工验收备案表之日为准)起90日。乙方的履约保证金或履约保函应当由在中国境内营业的商业银行或有资质且北*市建委认可的担保公司开具,与此有关的费用由乙方自行负担。如果乙方未按本合同规定履行其义务,或因乙方原因给甲方造成损失的,甲方有权要求出具履约保函的单位支付相应的款项。

  B.不提供履约保函

  各方代表

  甲方驻工地代表: 。

  总监理工程师: 。

  乙方工地代表: 。

  乙方工地代表的任命书、委派书作为合同附件。

  除本合同另有规定外,甲方有权授权监理人代为行使甲方在本合同项下相应权利,并有权授权监理人代为履行甲方在本合同项下相应义务,乙方对此予以无条件认可和接受。

  本合同履行过程中,如甲方驻工地代表与监理人出现意见分歧,须提请甲方最终确定后方可执行。

  甲方权利义务

  甲方应按照合同约定支付货款。

  甲方应指定相应的安装单位,按合同约定时间接收货物;接收货物后,由于搬运、安装、操作不当对产品造成损坏所引起的损害后果与乙方无关。

  退货:安装使用过的配件不能退货,未开封材料及设备的退货比例不能超过总量的1 %,但由于产品质量问题发生的退货除外。

  甲方在合同签订后,有权根据工程实际需要变更产品数量和型号,乙方应按甲方有权予以免费调整。但,甲方应在乙方开始生产前向乙方书面提出。

  甲方如因乙方不能按合同履约而中途解除本合同,甲方有权选择就同意接受并使用的成品、半成品向乙方支付价款,乙方应与甲方结算并退还甲方已支付但未供货部分款项,并按本合同约定向甲方承担违约责任;甲方亦有权要求全部退货或拆除,乙方应返还全部甲方已支付的款项,并按本合同违约责任条款中的约定承担相应的违约责任。

  其他权利义务: 。

  乙方权利义务

  乙方应依照本合同约定或甲方的要求、双方议定按时向甲方供货,并保证货品质量符合本合同约定。

  乙方应配合甲方对货物生产、储存和发货各阶段的监督工作,包括但不限于安排甲方访问制造厂并作技术检验,为甲方监督所有设备性能实验情况提供便利,以及安排甲方随时组织监理、施工单位到库房查看。乙方对货物应有一定的易损元器件备用数量,备用产品须与正式产品一同到乙方库房,并在甲方需要时随时提供给甲方使用。

  本合同项下货品在交货验收合格前的毁损、灭失的风险由乙方承担,每批货物交货验收合格后至完成安装并经各方及相关部门验收认可之前的毁损、灭失的风险由安装方承担,每批货物安装完成并经验收认可之后的毁损、灭失的风险由甲方承担。

  乙方应配合设计单位进行相关的材料/设备交底或设计变更及洽商。

  因乙方统计设计图纸中材料及设备数量、规格、甩口等不准而造成的加工订货、安装等环节出现的所有相关损失,由乙方自行承担。

  如果甲方/甲方指定的安装单位发现乙方所供材料及设备有任何短缺、超出、损坏或其它与合同不符的情况,乙方须于甲方/甲方指定的安装单位通知后7日内及时更换、调整、补齐货物。

  乙方应确保送至现场的材料及设备外包装满足产品运输及安装要求。

  乙方承诺提供安装工程配合服务。

  乙方有义务协助甲方通过项目整体工程的竣工验收。

  严格按本合同约定履行保修期限内的相应保修事宜。

  除甲方事先书面同意外,乙方不得以任何形式全部或部分转让其应履行的本合同项下的义务。

  乙方承担本合同中全部货品之权利瑕疵担保责任,若有任何第三方主张对本合同中的货品及设备享有权利(包括但不限于所有权、抵押权),相关法律责任均由乙方承担。甲方如因此受到损失的,乙方应负责全额赔偿。

  在工程建设过程及商品房交付使用过程中,乙方应按甲方及甲方指定的安装单位要求必须提供足够的技术支持,并协助甲方做好向客户解释、宣传产品功能的相关工作,确保交付期间维修工作的及时、有效。同时,由于乙方材料及设备问题给购房业主及其他人导致的损失,由乙方负责赔偿。

  其他权利义务: 。

  质量要求

  乙方保证全部货品是全新的,其质量,规格和性能满足国家及项目所在地的供电部门的规范、标准及验收要求,并与合同规定、标书、产品及质量说明书要求相符。

  材料及设备外包装需确保产品运输及安装安全,以利于成品保护。

  乙方对本合同项下货品所需的全部材料/设备均按国家相关标准进行检查,确保使用质量合格的材料设备投入生产。

  本合同签署生效之日,乙方须将本合同项下货品的资质证明、技术资料等相关文件、资料交付给甲方、甲方指定的安装单位及监理单位。

  检查与验收

  甲方根据项目进展情况向乙方发出货品的交货通知,乙方应按交货通知的要求,将相应货品运至项目施工现场,或运至甲方另行指定的其他地点。

  乙方在运输、装卸货物过程中,自行承担运输、保护、保管等费用,并承担相应的安全责任。

  甲方有权对产品进行发货前的检验,乙方应安排 人的甲方人员到制造厂检验制造工艺、原材料质量和产品质量,并参加产品出厂试验、测试和包装发货情况(但不作为最终验收),检验合格产品才允许出厂。乙方应为甲方进行上述检验提供便利条件,其费用由乙方承担。

  供货检验:

  乙方将各批货品运至合同约定地点或甲方另行指定的地点后应按项目所在地质量监督部门及监理要求,提供报验手续及相关书面资料(包括但不限于出厂合格证、出厂检测报告、行业所规定的强制性检测报告)。

  乙方将各批货品运至本合同约定地点或甲方另行指定的地点后5个工作日内,货物检验由甲方、甲方指定的安装单位、监理和乙方共同完成。对乙方所提供货物的外观和数量进行检验和核实,检验标准为:合同附件1中“技术标准与要求”的规定、相应国家规范、北京市地方标准及行业标准等。

  检验合格的货物,在完成相应的检验手续后,由乙方移交甲方指定的安装单位进行保管。

  工程验收合格条件:

  乙方已提供了本合同中约定的全部货物及完整的技术资料;

  货物符合本合同附件1中“技术标准与要求”的规定,性能满足合同、甲方要求及设计要求;

  性能试验和系统试运行中出现的所有缺陷已经改正至甲方满意;

  经相关政府主管部门验收合格(如需要);

  本工程整体工程竣工验收合格并通过政府相关部门的竣工备案;

  甲方或监理、安装等单位应将任何短缺、超出、损坏或其它与合同不符的情况书面通知乙方,乙方将于接到通知后3日内根据甲方要求更换、调整、补齐货品,并赔偿由此给甲方造成的一切损失。如乙方未能及时改正的,乙方应承担相应违约责任。

  本工程除通过监理、甲方、安装等相关方的验收外,如法律法规规定需经政府主管部门验收的,则还须通过有关的政府主管部门的检验。

  除非本合同另有约定,有关本工程和监理人合理要求的一切检验费用均由乙方承担。

  各方确认,在货物使用过程中,如货物存在质量瑕疵的,则,虽经甲方按本条约定验收完毕,亦不视为甲方对乙方货物质量瑕疵的认可,乙方仍应承担质量瑕疵赔偿、补偿等的责任。

  安装服务

  安装配合:乙方应指派专门的服务工作组,协助甲方或甲方指定的安装单位处理安装前的管道予埋,安装过程中的安装工作等相关技术指导及安装完毕后的产品调试工作并提供全套技术文件。具体内容包括:在设备批量安装前指定两个以上(含两个)经验丰富的技术工程师在对甲方或甲方指定的安装单位进行材料/设备安装工作的技术交底,并深入工程实施过程专门和全面的负责材料/设备安装过程中的质量控制。

  安装期间,乙方派驻现场技术指导人员紧急情况下有权对作业人员不合质量规范的安装以甲方的名义发出指令,责令作业人员予以纠正,对材料/设备的安装质量直接向甲方负责,但应在发出纠正的指令后立即向甲方告知相关情况。

  在工程完工后,交付使用前,乙方应当对产品的安装质量进行全面的评估。

  鉴于产品的安装工作在乙方的控制范围内,因此,作业人员的不良安装,乙方有义务指导、纠正、修改,如因指导延迟、失误等导致的安装品质下降或产生不良后果,均不能免除乙方对产品工程安装品质的质量保证责任。

  乙方承诺,其对安装过程的质量监控工作完全遵照和执行甲方及甲方指定的安装单位、监理单位等单位关于项目整体工作的调度和安排。

  乙方承诺,按照乙方监控的产品的安装调试质量将达到令甲方满意的程度。

  当本合同项下设备具备了调试运转条件时,乙方应积极配合甲方及甲方指定的安装单位进行调试运转,乙方须派技术人员跟踪到底,发现问题及时处理。

  保修服务

  具体保修标准、要求以供货项目所在地供电部门的要求为准,以下保修条款仅作参考。

  保修期:自本合同项目工程整体竣工验收合格并且通过竣工备案,且集中交付客户之日开始起计 24 个月(集中交房之日即指甲方向客户发出的入伙通知书上确定的集中交付最终之日)。

  在保修期内,对由于产品材料或制造缺陷而引起质量问题的材料及设备,负责免费更换或维修。如材料及设备出现重大质量问题,由乙方负责免费更换,其他一般质量问题,由乙方负责免费修理。造成他人财产损失的,由乙方负责赔偿。甲方如因此受到损失的,乙方应负责全额赔偿。

  在保修期内,乙方应对产品进行质量跟踪年检,免费对各用户的材料及设备进行检查,保证安全有效运行。

  保修特别规定:保修期间出现故障供货单位维修人员应在乙方承诺如甲方或物业管理公司报修,乙方将派人于4小时之内到达现场,做出故障诊断,并在当日内修复完毕,如需返厂维修,则在7日内修复完毕。如未满足上述保修要求的时限要求,每次扣保修尾款两千元人民币,乙方对此无异议。乙方同意,如乙方不能满足保修合同的要求,甲方可另请第三方负责维修工作,费用由乙方承担,并且甲方在付给第三方费用的基础上向乙方加收15%的管理费,甲方付给第三方的费用经甲方签字即可,无须乙方认可。同时,因保修不及时造成新的人身、财产损害,由乙方承担赔偿责任。上述费用,甲方均有权在乙方保修尾款中直接扣除,如保修尾款不足以补足上述费用,甲方有权向乙方追偿。

  乙方须保证所供材料及设备在正常运行条件下能使用 10 年。乙方承诺,在此期限(10年)内,如因乙方所供货品出现任何质量问题,造成任何第三方人身、财产等损失的,乙方应承担全部责任,甲方如因此受到损失的,甲方有权向乙方追偿。

  乙方在提供本条的保修及服务的工作中,甲方可自行承担亦可委托物业管理公司代为承担包括但不限于通知、协调、检查、监督等的责任。自工程竣工之日起,至保修期满止,物业公司可代表甲方行使本合同中约定的甲方权利义务,具体如下:

  代表甲方通知乙方对设备及配件进行维修、维护;

  代表甲方检查、跟踪、配合乙方的设备及配件保修工作;

  代表甲方签发保修验收单。

  同时,甲乙双方在依本合同约定结算质量保证金时,由物业管理公司出具的乙方履行本合同情况之书面文件,双方均同意以此书面文件作为结算质量保证金的依据。

  在本合同约定的保修期届满后,乙方仍应按甲方或物业管理公司的要求提供相应的技术支持与维修服务,同时,各方确认,保修期届满后的常年有偿维修服务,维修只收取成本费,各部件成本费按约定价格作为参考,除非调低价格,不能高于附件约定价格。

  保修的其他约定:因乙方产品质量及安装问题致使甲方向业主或其他方承担赔偿责任的,甲方有权向乙方追偿,乙方应赔偿甲方全部损失(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

  保险

  本合同中的总价已经包括了相关的保险费,乙方负责为其供货范围按照《中华人民共和国保险法》及相关行政法规的规定,向保险公司投保。若乙方在合理的期限内没有按照本约定同保险公司达成一致意见,签订保险合同,因此产生之法律责任由乙方自行承担,甲方保留对乙方因此给甲方造成的损失进行索赔的权利。

  乙方应当为其职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险、支付保险费。乙方须对其雇员的意外或伤亡负全责。甲方对任何雇员的意外或伤亡,不论该人是受雇于乙方或其分包人,皆不负任何法律上的赔偿责任,除非有关伤亡是甲方引致的,乙方须保障甲方免负任何有关的索偿、要求、诉讼及其他费用和支出。

  保密条款

  双方承认保密信息构成有价值的商业秘密。双方同意严格按照本合同的规定使用对方的保密信息,未经对方的事先书面许可,不得向第三方,或允许向第三方直接或间接地透露保密信息。双方同意:

  对保密信息保密,并采取所有必要的预防措施(包括但不限于双方采取的用于保护自身保密信息的措施)防止未经授权地使用及透露保密信息;

  不得向第三方提供保密信息或由保密信息衍生的信息;

  除了本合同确定的应用范围外,不得在任何时候使用保密信息。

  双方不负责保护以下信息:

  已公开的信息;

  由另一方从不受保密限制的第三方获得的信息;

  未参考保密信息而由另一方独立开发的信息;

  依据法律的规定或根据法律赋予的权力可以获取此信息的司法、政府机构的要求必须公开的信息。接到此类要求后的一方,应立即通知另一方,使另一方了解将要披露的内容并提出意见。

  本条款项下的义务适用于任何保密信息,或根据双方事先或目前合同由甲、乙方提供给对方的其他专有和/或保密信息。

  本合同终止后,双方应立即自费将保密信息物归原主,并归还所有含保密信息的文件或媒体及其复制件或摘要。双方不得就此要求经济补偿。

  如果参与本合同确定业务的双方员工不再继续参与本项目,则该方应确保立即终止该员工获得对方保密信息和信息源的途径。

  本合同终止后,本条款规定继续有效。

  违约责任

  双方均应认真履行本合同,由于任何一方的过错使本合同不能履行、不能完全履行、延迟履行或者履行不符合约定条件的,由过错方承担责任,如双方均有过错,则根据各自过错大小,分别承担相应的责任。

  除双方另有约定外,甲方在本合同约定时间内无故拖延付款的,甲方应当对逾期付款金额按照中国人*银行公布的银行同期贷款利率支付违约金。

  本合同签订后,如甲方自身原因导致业务取消或延期的,甲方可以终止委托,并书面通知乙方,乙方在收到甲方通知后应立即停止工作。因甲方自身原因终止委托的,甲方需对乙方按双方约定的工作进程所发生的实际而合理的费用予以补偿,该费用经甲方书面确认后由甲方支付给乙方。同时乙方已经完成的工作应于收到甲方通知之日起3日内移交甲方。

  乙方为履行本合同项下义务指派的人员违反本合同的行为均视为乙方的违约行为。

  乙方保证其依法成立及具备经营材料及设备的资质,如在甲方支付价款时仍未向甲方提供原件及复印件的,则,甲方不予支付价款且不承担违约责任,且全部责任由乙方承担。

  乙方迟延交货,则乙方每逾期1日(包括部分逾期),须向甲方支付合同总价千分之二作为违约金,直至实际全部按照本合同规定的条件交付货品之日为止。逾期满30日的,甲方有权解除合同,乙方除向甲方承担上述日违约金外,还应承担合同总价款10%的违约金,并赔偿甲方受到的一切损失。

  若乙方在材料/设备安装施工阶段,不能按照约定提供施工配合服务,则每逾期1日提供配合服务,应向甲方支付合同总价千分之二的违约金,直到按约定提供施工配合服务日止。该部分违约金,甲方有权从保修尾款中直接扣除。

  本合同有效期内,如货品的品种、规格、数量、质量、包装等不符合本合同或国家相关标准规定的,乙方应在接到甲方索赔通知后3日内给予答复并负责免费更换或退赔,直到达到本合同约定的标准为止,并承担由此发生的相关损失和费用,甲方有权从将要支付给乙方的货款中予以直接扣除,不足部分乙方须在甲方要求的期限内支付。如逾期不予答复和处理,则视为上述索赔已被接受,乙方应承担由此发生的相关损失和费用。

  乙方提供货物的质量未达到合同约定的标准,甲方有权要求乙方限期更换,更换所发生的费用由乙方自行承担。若因乙方拒绝更换或更换不及时或经乙方更换2次后仍不能解决问题的,视为乙方违约,甲方有权要求乙方退货且要求乙方支付合同总价款百分之二十的违约金。如由此造成其它第三方向甲方进行索赔时,甲方要求乙方承担合同总价款百分之三十的违约金且乙方必须赔偿第三方之损失;乙方不能积极主动解决质量问题并赔偿损失时,甲方可代为赔偿,并可向乙方追索该笔赔偿金。

  如果乙方未能在约定的时间或甲方另行指定的时间达到甲方要求的库存量(含应供应的货物及备用数量),每逾期1日达到库存量,从合同款中扣除违约金一万元。逾期超过30日,甲方有权解除本供货合同,乙方除应支付至本合同解除日止的违约金外,还应向甲方支付合同总金额百分之二十之违约金。

  货品错发到货地点或接货单位(人),乙方除按合同规定负责运到规定的到货地点或接货单位(人),并须承担因此多支付的运杂费。如乙方逾期交货,须支付逾期的违约金,每逾期1日支付甲方将扣除合同总价的千分之三作为违约金。

  若乙方每次违反甲方的规章、制度,甲方将视具体情节每次要求乙方支付自一千元至一万元的违约金。

  乙方如不服从总承包商的管理、不积极配合总承包商及其他相关单位的工作,甲方将视具体情节每次要求乙方支付自一千元至一万元的违约金。

  乙方如需更换项目经理应提前10个工作日通知甲方,并在10个工作日内完成工作移交,且保证项目按时保质进行。未经甲方书面批准,乙方擅自更换项目经理,则视为乙方违约,甲方有权立即要求乙方更换,同时,视乙方此违约给甲方造成的损失情况有权要求乙方承担20__-5000元的违约金。

  因乙方发生下列情形,甲方有权要求解除本合同且要求乙方承担合同总价款百分之二十的违约金:

  乙方逾期完成本合同约定的任何一个阶段的工作或逾期履行本合同约定的义务超过30日的;

  拒绝执行甲方要求其修补缺陷或更换不适用的材料和/或物品的书面通知,而这种拒绝的行为使工程受到了实质性的影响;

  未经甲方书面许可,转让或分包本工程;

  乙方与第三方串通而损害甲方利益的;

  被甲方认为未尽专业职责或未达专业水平的其他情形。

  乙方违反本合同保密义务,应向甲方承担本合同总价款百分之十的违约金。

  因乙方原因导致甲方向第三方承担任何形式的违约金、赔偿金或履行相应责任的,甲方在支付相应款项或履行相应责任后,可凭支付违约金、赔偿金或履行责任的证明直接向乙方追偿,而无须提供其他证据,乙方对此应予以认可。甲方有权在乙方合同质保金中扣除相应赔偿款。如乙方合同质保金不足以扣除上述款项,乙方应在甲方要求的时限内补足,或全额赔偿给甲方。

  如违约方支付的上述违约金不足以弥补守约方损失的,守约方有权要求违约方进一步补偿。本合同所称损失应包括因违约行为所导致的守约方的实际损失以及可得利益损失,以及守约方为处理违约事件所发生的包括调查、诉讼、律师等法律费用在内的费用和开支。

  本款适用于所有乙方应向甲方支付违约金情形。自甲方发出要求乙方支付违约金的书面通知之日起7个工作日内,乙方应按照本合同约定向甲方一次性付清违约金。逾期支付的,按照每日应付违约金的一倍加付滞纳金,自逾期支付之日起至乙方向甲方实际付清之日止。若甲方尚有部分合同价款未支付乙方的,甲方有权从该笔费用中先行抵扣相当于违约金和滞纳金数额之款项。违约金和滞纳金不足以弥补甲方所遭受损失的,甲方有权继续向乙方追偿。

  本合同第四百七十六条约定之一切违约金、滞纳金、赔偿金等,甲方均有权在保修尾款中直接扣除,乙方对此予以认可。如保修尾款不足以支付上述款项,甲方有权继续向乙方追偿。

  不弃权

  任何一方未行使或延迟行使本合同项下的或与本合同有关的任何其它合同/协议项下的任何权利、权力或特权不应视为放弃这些权利、权力或特权;任何单独或部份地行使任何权利、权力或特权,亦不应妨碍该方将来行使这些权利、权力或特权。

  通知与送达

  以本合同为目的或与之相关的任何通知均应以亲自递交、邮递、特快专递或传真发至文首列明的联系地址和/或联系方式,否则不发生效力。如果拟接受通知的合同一方的联系地址和/或联系方式发生变更,则其应在发生变更情况之日起1日内以书面形式通知另一方,否则另一方可视对方的地址和/或联系方法没有发生变化。

  通知被视为送达的日期应按如下方法决定:

  专人递交的通知在专人递交之时视为有效送达;

  以(预付邮资)的挂号信件发出的通知,应在寄出日(以邮戳为准)后第7日视为有效送达;

  以快递发送的通知应于交予合法的快递服务发送后第3日视为有效送达;

  以图文传真发出的通知,在传送日后第1个工作日视为有效送达。

  除非另有约定,本合同所提及通知均为书面通知。

  联系人

  甲方指定 ,乙方指定 ,在本合同有效期间内代表其指定方并且其指定方仅通过该联系人负责与另一方的通知、提出询问答复提出意见确认等本合同履行之相关事项,任何一方应对其指定的联系人职责范围内的行为负责。

  在合同履行过程中,任何一方变更上述联系人,应及时书面通知对方,否则视为对上述联系人的指定依然有效。

  不可抗力

  不可抗力应以国家和本市有关部门正式发布为准,不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风,地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。

  当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同的责任时,履行合同的时间将予以顺延,延长期与不可抗力影响期相同但合同价格不因此而改变。

  不可抗力发生后,受影响方应立即将不可抗力发生的情况通知另一方,并在不可抗力发生后14日内出具事故发生地区的有关机构证明并取得另一方认可。上述情况发生后,双方应努力采取必要措施,密切配合减少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。

  甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。

  本条款所定义的不可抗力是指不能预见,不能避免并不能克服的客观情况,对于市场环境变化、乙方经营状况严重恶化及生产安排不周等情形,无论严重程度如何,均不理解为不可抗力。

  完整合同

  本合同构成各方对本合同所涉事项的完整合同,它取代了此前各方就该等事项作出的任何口头或书面合同或许诺。

  修改

  对本合同的任何修改均须以书面形式进行,并经本合同双方签字盖章后才能生效,本合同中未经修改的其他条款仍然有效。

  附件

  本合同所有附件为本合同不可分割之组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  可分割性

  本合同及其附件中所包含的任何条款在被认为无效或不具有强制执行力的情况下,该条款的无效性或不可执行性不得影响其他条款的效力。

  继承

  本合同生效后,无论甲方或乙方的名称、组织形式、企业性质、经营范围、注册资本、投资者等发生任何变更,甲方或乙方应继续或要求其权利义务的继承人恪守并履行其在本合同项下之相关义务。

  适用法律及争议解决

  本合同适用中华人民共和国相关法律法规。

  双方因履行本合同(包括但不限于有关本合同的生效、解释、履行、修改和终止)有关的一切争议、纠纷或索赔均应当首先通过友好协商解决。如果协商不成的,任何一方有权向项目所在地人民法院提起诉讼。

  标题

  本合同中的标题仅作为参考,不影响本合同的含义及其解释。

  生效及文本

  本合同经甲、乙双方签字并盖章后生效。本合同一式 份,甲方执 份,乙方执份,具有同等法律效力。

  补充条款

  (以下无正文)

  甲方:                       乙方:

  (盖章)                       (盖章)

  法定代表人或委托代理人:     法定代表人或委托代理人:

  (签字)                       (签字)

  日期: 年 月 日 日期:       年 月 日

6. 2026建筑施工合同 第六篇

  甲方:______________实业发展有限公司

  乙方:________________建筑工程公司

  甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议:_________________

  一、工程造价

  1.土建工程造价按二类工程取费,总价下浮_______________%后为甲乙双方土建工程结算造价。

  2.安装工程造价按三类工程取费,总价下浮_______________%后为甲乙双方安装工程结算造价。

  3.材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至_______________年_______________月_______________日),分段计算确认,即双方每月确定一次单价,该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。

  4.工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负_______________万元(指本合同工程单项材料总值差额,下同)区间以内的工程材料按信息价计,信息价与市场价差额在正负_______________万元区间以外的工程材料,乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认,并按双方确认价进行工程结算。

  5.乙方同意不收取下列费用:_________________工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含,不再另行扣除,但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。

  6.由甲方分包的工程,乙方项目部按分包工程总价_______________%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费,并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。

  本合同自甲、乙双方签字之日起生效,一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。

  甲方(盖章):法人代表:

  乙方(盖章):法人代表:

  年月日 年月日

7. 2026建筑施工合同 第七篇

  发包人(全称):___________________________________________________

  承包人(全称):___________________________________________________

  依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:_________________________________________________________

  工程地点:________________________________________________________

  工程内容:________________________________________________________

  群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____

  资金来源:_________________________________________________________

  二、工程承包范围

  承包范围:_________________________________________________________

  三、合同工期:

  开工日期:_________________________________________________________

  竣工日期:_________________________________________________________

  合同工期总日历天数_________天

  四、质量标准

  工程质量标准:_____________________________________________________

  五、合同价款

  金额(大写):_____________元(___)

  ¥:______________元

  六、组成合同的文件

  组成本合同的文件包括:

  1、本合同协议书

  2、中标通知书

  3、投标书及其附件

  4、本合同专用条款

  5、本合同通用条款

  6、标准、规范及有关技术文件

  7、图纸

  8、工程量清单

  9、工程报价单或预算书

  双方有关工程的`洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  九、发包八人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  十、合同生效

  合同订立时间:________年________月________日

  合同订立地点:_______________________________________________________

  本合同双方约定________________后生效。

  发包人:(公章)__________________承包人:(公章)___________________

  住所:____________________________住所:______________________________

  法定代表人:______________________法定代表人:________________________

  委托代表人:______________________委托代表人:_______________________

  电话:____________________________电话:_____________________________

  传真:____________________________传真:_____________________________

  开户银行:________________________开户银行:_________________________

  账号:____________________________账号________________________________

  编码:________________________编码:__________________________

8. 2026建筑施工合同 第八篇

  甲方:_____________________(以下简称甲方)

  乙方:_____________________(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目协商一致,订立协议并共同遵照执行。

  第一条:工程名称:

  第三条:工程范围:见附件.

  第四条:工程总价:

  人民币 (此项为投标价,支付以实际工程量为依据,此为税后价),乙方包工包料。

  第五条:

  5.1竣工日期:(竣工报告为准) 交付日

  5.2合同总工期: 元。

  5.3甲方付款不以乙方向其提供发票为前提。

  第六条:本工程质量标准

  按设计文件及相关规范规定的标准施工且符合国家相关验收标准。

  第七条:代表

  甲方应指定一到两名人员作为甲方的代表,有他亲笔签名的文件即认为是甲方的正式文件,此项人员的授权委托书作为本合同的一部分。如发生变更,甲方应当自变更后即日书面通知乙方,因甲方迟延通知而造成的损失由甲方承担。

  第八条:工地管理

  8.1乙方必须加强施工人员的安全及职业技能教育,在施工过程中,必须保证安全,清除隐患,杜绝一切事故的发生。

  8.2严格执行工地上的各项管理制度,施工现场必须做到文明施工,做到工完场清,垃圾归堆并运送指定地点。

  8.3 乙方进入施工现场后,不得打架斗殴、酗洒闹事。情节严重移交司法部门处理。

  第九条:设备、材料、通行及配套

  9.1 甲方提供乙方临时用房,以及为了履行完成、养护分包工程所需的暂时或永久性质的设备。

  9.2 本工程使用的材料:见附件。

  9.3 乙方堆置器材设备之场所,应在甲方许可之范围内,不得妨碍工程之进行与街道之畅通。甲方为使乙方能按分包合约顺利施工,应向乙方提供使其设备足够能进入其工地的一部分或几个部分的便利措施。

  9.4本工程施工期间工地及相关场所临时水电设施由甲方负责提供,甲方应随时注意保持交通、电力、通讯、给水、瓦斯或其它设施之安全正常营运。

  第十条:工程保险

  10.1乙方应对其员工购买保险

  10.2由甲方办理的保险单以履行总包合同通则,如果涉及乙方应当享有保险单内利益,甲方应当将乙方享有的利益注明或特别载列于保险单上和附表本部份之上。

  10.3双方必须维持其有效期直至本分包工程全部完成止。

  10.4除能证明因不可抗力或乙方故意或重大过失外,工期延长,应由甲方支付续保费用。

  第十一条:变更设计

  11.1双方得以按照下列情况改变其分包合同的工程:

  11.2经由本合同双方协商一致减少的事项。

  11.3为了甲方利益,由乙方可以书面提前10天通知甲方,变更或增加或减少的事项。

  11.4所增加或变更之费用,乙方可以按照签订到变更期间的相对高价定价。 11.5减少之工程,甲方除承担乙方已购材料之损失外,还应支付乙方为此支付合理的费用。

  第十二条:工程延期

  12.1须延长完工日期时,乙方可于原因发生后3日内据实将工程延期通知单书面通知甲方,但能够证明是乙方故意造成延期的除外。

  12.2本工程施工期间,甲方得通知乙方将本工程全部或局部停工。

  第十三条:验收

  13.1工程具有覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位时,甲方应在接到乙方通知之时起24小时内进行验收。

  13.2本工程进度于符合完工或阶段性验收标准时,乙方应以书面报请完工验收。经监理工程师认可后,由甲方验收。

  13.3乙方在验收前3日,将验收日期以书面通知甲方,如甲方不能按时参加,须提前2日书面通知乙方,因此造成的延期参照本合同十三条停工损失赔偿。 13.4甲方在收到乙方通知后3天内未进行验收、也未提出延期的,乙方提交的已验收通知中开列的工程量即视为被认可,通知的验收日期即视为验收合格之日,作为支付合同价款的依据。

  13.5本工程竣工并经甲方验收合格后,乙方应在10天内移交予甲方。验收合格之日即视为所有权及相关权利义务发生转移。

  第十四条:违约及损害赔偿责任

  14.1一方如有下列情事之一者,另一方可终止或解除本合约,一方应给付另一方按工程总价10%计算之违约金。

  14.2一方要求减少工程金额达原合约金额之百分之二十。

  14.3一方要求停工达15日,除能证明是不可抗力或另一方之故意或重大过失除外 。

  14.4一方有停业、倒闭、破产或财务发生困难情事之虞,或一方显无能力支付工程款。

  14.5本合约依上述原因而终止或解除时,或因其它原因致使合同但发生其它赔偿事件,一方仍得依法向另一方求偿。

  14.6除能够证明是乙方故意不按时进场施工的,甲方应赔偿乙方违约金15万元。

  14.7除能证明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期,甲方应按每人100元/天对乙方承担赔偿金,并支付乙方因停工或延期而发生之费用包括但不限于施工机具折旧费、工地费用及管理费用等。甲方应于通知停工之十日内主动赔偿乙方。

  14.8甲方不按照合同约定准时支付工程款、违约金、赔偿金等,每迟延一天按照工程总价的百分之三支付违约金。

  第十五条:纠纷处理

  甲乙双方如对本合约条款发生争议,双方应平等协商,协商不成,由 人民法院管辖。

  第十六条:其它

  16.1合约时效:本合同经双方盖章后生效,自付清尾款后终止。

  16.2合同份数:本合同一式四份,甲乙双方各执贰份。

  16.3本合约正本之印花由双方各自贴销。

  16.4一方提供之地址为可送达之地址,如果变更应及时通知,否则按照合同约定地址投递即视为送达。

  甲方:

  乙方:

9. 2026建筑施工合同 第九篇

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  经甲乙双方商定,由甲方委托乙方对_____________办公楼进行加固维修,有关事宜商议如下:

  第1条房屋加固维修设计方案由甲方负责提供。乙方按照甲方提供加固维修设计方案和国家规范进行施工加固。

  第2条甲方有权随时监督抽查,对未按图施工不合格规范的提出整改意见,乙方应改正。

  第3条结算方式:

  本工程属加固维修工程,乙方施工费用结算由甲方验收,签证后进行决算。

  第4条施工工期:

  本工程施工工期自_______年____月____日起至_______年____月____日结束,(人力不可抗拒的情况下,顺延工期)。

  第5条质量保证:

  乙方必须按照甲方的要求和国家规范标准完成工程项目。

  第6条安全保证:

  在施工作业期间,乙方应做足安全措施,必须对乙方施工人员加强安全教育和管理,按照高空作业的规定做好防御措施。

  第7条以上条款经甲乙双方签字生效,未尽事宜协商解决。

  甲方:

  乙方:

  年月日

10. 2026建筑施工合同 第十篇

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方协商达成如下协议:

  一、在施工过程中所有的水电路三通,由甲方负责

  二、在施工中安全质量第一,现场工伤事故由乙方负责,甲方不承担任何责任。

  三、在施工中如:砌墙要正,不能误差太大,灰份要匀,砖缝要一条线,井桩、地梁、防震柱、上圈梁,壳子板要正、平、不能偏,扎钢筋混凝土比例必须按要求,粉墙要平、瓷砖要粘土正,上下左右要均匀,地砖必须要平、正、不能有斜块,顶要平整。房顶、防水要做好、保证不漏水。

  四、在施工中甲方发现乙方不按要求操作,或偷工减料现象者,第一以说服,第二再说服,要是第三次发现甲方有权终止合同或扣10%的现金。

  五、施工中如果甲乙双方有不同意见发生争吵,先由村委会调协,如果调协不成则在乡一级调协。

  六、在付款方面,第一次减5%,第二次减5%,这10%在交付钥匙时一次性付清。

  七、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签合同签字之日起生效。

  九、工程完工时自动结束。

  十、工期为:3月9日动工,5月10完工,甲乙双方合作愉快。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

11. 2026建筑施工合同 第十一篇

  甲方:______________

  乙方:______________

  根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》的相关规定,(以下简称甲方)将在北五十家子镇升弘养殖场建筑工程承包给(以下简称乙方),经双方协商,达成如下承包协议:

  一、建设物料及施工费用共239万元,核算标准如下:

  1、圈舍主体建筑:圈舍总面积20__平方米,包工包料600元/平方米,合计120万元。

  2、办公室及防疫室200平方米,工料及施工费20万元。饲料加工车间200平方米,工料及施工费12万元。

  3、青贮池3000立方米,工料费合计45万元,干草棚300平方米,工料费6万元,沼气池200立方米,工料费16万元。

  4、院墙及厂区绿化、路面硬化施工及物料费20万元。

  二、施工期限

  工程建设自20xx年4月份开始,20xx年10月30日前交工验收。

  三、甲方前期拨款

  甲方前期拨付乙方预备资金50万元,用于园区建设前期施工人员的日常生活及物料购置支出。此款项由甲方在工程结束验收交付后由甲方从乙方施工费中一并扣除。其余款项189万元甲方根据施工进度分3次支付给乙方。

  四、双方权利

  (一)甲方:

  1、认真履行协议要求,按合同要求支付乙方施工费用。

  2、为乙方提供劳动食宿场所,保证水、电设施正常使用。

  3、负责维护乙方施工期间的正常生产秩序,保证乙方正常施工。

  (二)乙方:

  1、严格按甲方图纸,在技术人员指导下进行施工。

  2、施工所用原材料应按甲方建筑要求选择,严格执行采购制度,保证原材料质量。

  3、施工期间负责施工队伍的管理,保证施工安全,无责任事故。

  4、按甲方规定的时间内保质保量如期交工。如延误交工期限,负责赔偿甲方相当于正常生产收入数额的违约金。

  甲乙双方各执一份,协议自签订之日起执行。未尽事宜,双方协商解决。

  甲方:______________乙方:______________

  日期:______________日期:______________

12. 2026建筑施工合同 第十二篇

  发包人(全称):_________________

  承包人(全称):_________________

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就_____________小区______、______号楼工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

  一、工程概况

  1、工程名称:________________

  2、工程地点:________________

  3、工程立项批准文号:________________

  4、资金来源:________________

  5、工程内容:商住楼建安工程。

  群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

  6、工程承包范围:

  商住楼图纸内土建、安装工程。此合同不包括甲方分包项目。

  二、合同工期

  计划开工日期:_________年_____月_____日。

  计划竣工日期:_________年_____月_____日。

  工期总日历天数:_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

  三、签约合同价与合同价格形式

  1、签约合同价为:

  人民币(大写):_________(¥元);

  2、合同价格形式:根据通用条款1.1.5.2和专用条款、补充条款的约定确定。

  五、项目经理

  承包人项目经理:_________。

  六、合同文件构成

  本协议书与下列文件一起构成合同文件:

  (1)中标通知书(如果有);

  (2)投标函及其附录(如果有);

  (3)专用合同条款及其附件;

  (4)通用合同条款;

  (5)技术标准和要求;

  (6)图纸;

  (7)已标价工程量清单或预算书;

  (8)其他合同文件。

  在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

  上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

  七、承诺

  1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

  2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

  3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

  八、词语含义

  本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

  九、签订时间

  本合同于_________年_____月_____日签订。

  十、签订地点

  本合同在发包人项目所在地办公室签订。

  十一、补充协议

  合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

  十二、合同生效

  本合同自长治市建设工程招标投标管理办公室备案后生效。

  十三、合同份数

  本合同一式_____份,均具有同等法律效力,发包人执_____份,承包人执_____份。

  发包人:(公章)_________________承包人:(公章)_________________

  法定代表人:_________________法定代表人:_________________

  _________年_____月_____日 _________年_____月_____日

13. 2026建筑施工合同 第十三篇

  甲方:________(以下简称甲方)乙方:________(以下简称乙方)

  为完成有线电视系统工程,统一规范,加强管理,经双方友好协商,由甲方委托乙方承担有线电视系统安装工程,为了明确双方职责,特签订如下合同。

  一、工程名称:________工程

  二、工程地点:________

  三、工程价款:________

  1、根据有关文件规定(锡价服(________)132号),按建筑面积每平方米19元计算合同金额。建筑面积暂按《建设工程规划许可证》(副本)核定的面积计算,即42624m×19元/m= 809856元,共计(大写捌拾壹万捌仟肆佰捌拾贰元整人民币)。

  2、本工程的最终价款按《建设工程规划许可证》(正本)核定的建筑面积计算确定。在未取得《建设工程规划许可证》(正本)之前,按本合同预收配套建设费。信号开通前,开发商需提供《建设工程规划许可证》(正本),按文件确定的收费面积签订正式协议。

  四、工程方式:包工包料。

  五、工程期限:与建筑工程及其配套工程同步竣工并交付使用。

  六、技术要求:本系统为乙方所属网络系统的一部分,乙方按有线数字电视传输技术标准进行设计安装,区内不送有线模拟电视信号。

  七、双方责任:

  1、乙方负责工程范围内的系统设计;负责室外管道、井、缆线的施工,落地箱、电视设备的安装、调试及信号开通(住宅及底商部分,乙方负责穿线至用户室内多媒体盒,做好接头,用户室内其余部分由甲方负责)。

  2、乙方负责本系统室外管道的设计,甲方按照乙方的设计要求做整体的综合管线平衡,在满足甲方规划设计的同时必须符合乙方设计的技术标准和要求。

  3、甲方负责按照乙方的设计要求埋设室内管线(范围为进户管、楼道管、出墙管、弱电桥架、暗埋箱、明装箱、桥架与明装箱连接的金属软管等),管内预穿铁丝并确保管线畅通。如室内管线的管径、位置变动,应事先征得乙方书面同意。系统内所有室内公共部分明装及暗埋箱体由乙方于施工前免费提供。

  4、进户管及地下室出墙管由甲方负责与室外井位沟通,并做好防水措施以防雨水倒灌。室外井位由乙方负责施工。乙方在室外穿线结束后应及时盖紧井盖并做好外墙穿线管的防水封堵工作。

  5、开工前甲方应提供乙方施工材料堆放间;施工中甲方应派专人协助,提供施工方便。

  6、甲方应尽早依据《建设工程规划许可证》(正本)与乙方签订正式合同,乙方须在正式合同的款项结清后10日内开通信号。

  7、工程竣工交付使用后,乙方需要检修、更换器材和扩容,甲方有责任提供必要的`场所和设施配合解决。

  八、付款方式:在合同签订之日起15个工作日内按本合同预付409241元(50%),余款在工程竣工调试完成并验收后,按正式合同确定的金额一次性付清。

  九、相关事项:

  1、乙方按本行业要求进行验收,验收合格后由乙方负责维修、管理。但因甲方或用户自身原因造成系统损坏或发生故障等,乙方不承担维修责任。

  2、该小区所有室内外有线数字电视管道资产所有权归乙方所有。

  3、甲方在房屋交付用户使用时,应配合乙方做好宣传工作,督促用户在适当时候到乙方办理有线电视入网手续。

  4、乙方在施工时应文明施工,服从甲方协调管理。

  十、违约责任:

  1、未经甲、乙双方协商,若有一方违约,则违约方将承担相关违约责任,负责赔偿因违约给对方造成的损失。

  2、如因甲方未按照乙方要求埋设室内管线或甲方擅自变动管线的管径、位置或其他甲方自身原因造成工程存在问题的,责任由甲方自行承担。如需乙方维修,应另行支付费用。

  十一、争议:本合同未尽事宜或因履行本合同发生争议的,双方另行协商解决,协商不成的,则提交乙方所在地法院诉讼解决。

  十二、其它:

  1、本合同附件或补充协议与本合同同样具有法律效力。

  2、本协议一式四份,经双方签字盖章后生效,甲乙双方各执二份。

  甲方(盖章):________乙方(盖章):________

  代表(签字):________代表(签字):________

  _________年_________月_________日_________年_________月_________日

14. 2026建筑施工合同 第十四篇

  合同编号:

  项目名称:

  建设单位: (以下简称甲方)

  承包单位: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规,甲方通过邀请招标方式,确定乙方为___________项目建筑智能化工程施工承包人。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本施工项目协商一致 ,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  承包工程内容:

  二、合同工期:

  1、开工日期:甲方通知之日 ,乙方配合土建工程及时跟进,确保在土建单体完工时同时完工。

  2、乙方根据甲方要求和土建形象进度,安排专业人员及时与土建单位沟通,指导预埋管件的安装施工。

  3、由于甲方及土建总包单位的原因影响工程进度,经甲方签证工期可按实顺延。

  三、质量标准

  1、工程质量标准:乙方施工的预埋及安装工程应达到投标书承诺的质量要求、图纸技术要求和国家、地方验收规范标准,并达到一次通过甲方和当地政府部门验收合格的标准。

  (公司名称)

  2、检查和返工。乙方应认真按照协议约定的标准、规范和设计要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检验,为检验提供便利条件。经检查工程质量达不到约定标准的,甲方应要求乙方拆除和重新施工,直到符合约定标准,并由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。因乙方原因发生施工或工程质量事故的,重新施工的责任和费用由乙方承担,工期不予顺延。

  3、工程质量等级。技防工程质量应达到当地有关部门的质量检验评定标准的合格条件;

  4、工程质量目标不得低于甲方与总承包单位所定的要求,乙方应全力配合完成工程最终质量目标。(如总包单位质量创杯,分包单位也应按创杯要求施工)

  四、合同价款

  本工程合同采用固定总价 元(大写: )闭口包干,除甲方要求或经甲方认可的设计变更调整外,其他一律不作调整。

  五、甲方责任

  1、 甲方代表。甲方任命 为驻施工现场的代表,电话: 。按照要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。

  2、及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务。

  3、组织相关单位进行图纸会审和设计交底。

  4、协调解决乙方施工中需其他相关施工单位配合的事宜。

  六、乙方责任

  1、乙方驻工地代表。乙方任命 驻工地负责人,电话: 。按要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。

  2、按设计要求和国家现行的相关标准进行施工,做好自检工作,确保工程质量和安全文明施工。由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全及火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失。

  3、遵守国家、地方相关标准及有关规定,做好文明施工工作,不得损坏其他单位的成品,若有损坏须负责赔偿一切损失。保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐,及时清除垃圾和不用的临时设施,采取有效措施,确保安全无事故,否则由此引起的责任和经济损失均由乙方负责。

  4、乙方应根据总包实际进度,主动、及时配合配合土建总包方进行相关的预埋工作,若产生预埋遗漏、错埋等质量问题,应承担责任。

  5、已竣工的工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。甲方提前使用后发生损坏的修理费用,由甲方承担。

  6、乙方负责本工程的设备安装调试及甲方人员的培训工作。

  7、乙方须按甲方代表批准的施工组织设计、施工图纸(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。并编制施工方案,施工计划、工程造价预决算书及竣工图、竣工资料,在甲方规定的时间内将资料送报甲方。任何设计变更都必须得到甲方同意。

  8、自开工之日起,至竣工验收合格并可以启用时止,承担并完成本合同工程范围内的全部相关审批手续,包括根据甲方的使用环境要求和设计变更而需要办理的报批手续。且不将此责任推给甲方。

  9、提供完善的售后服务

  (1)服务相应时间:在接到用户故障请求(可以是电话方式)后2小时内到达现场解决问题,否则,每延期一小时,由乙方赔偿甲方(或业主)500元,并由乙方赔偿甲方(或业主)由此而受到的全部直接利益和预期可得利益的损失。乙方不及时履行保修义务的,甲方(或业主)有权雇请其他专业单位代为保修,由此而发生的全部费用由乙方承担。因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部分,由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的经济支出,由责任方承担。如不能即时解决的设备故障,则由乙方无偿提供备用设备。

  (2)保修期:负责在双方移交日起 年内免费保修服务(使用不当原因造成的损坏,设备材料费成本价由使用方自负)。

  (3)免费服务期满后,提供终身售后服务及升级维保服务,服务费用按成本价收取。

  (4)在质保期内安装的任何零配件,必须是原生产厂家的产品,特殊情况必须更换品牌的,应为同档次品牌并经甲方或业主认可。

  10、乙方的投标保证金 万元转作本合同的履约保证金,待工程验收合格后无息退还。

  七、隐蔽工程验收

  工程具备隐蔽条件,乙方在做好工程质量自评自验的基础上,隐蔽工程的验收应在24小时前通知监理公司、甲方,经甲方和监理公司代表签证后,方可进行下道工序的施工;任何未经甲方和监理公司签证同意的隐蔽工程,乙方不得进入下道工序的施工。监理公司或甲方必须在接到乙方通知后24小时内为乙方办理有关签证手续。验收不合格,乙方须在甲方代表限定的时间内修改完毕并通知甲方重新验收,并工期不顺延。

  八、承包式及合同价款的调整

  1、本工程为包工包料,按图施工,闭口包干。除甲方要求或设计变更外,甲方不再支付其他任何费用。在合同期内发生甲方要求或设计变更,由甲方及监理工程师同时签证后凭甲方批文可以调整。调整的价格,投标清单中有的项目,按照投标单价和实际中标价格同比列计算的单价调整,投标清单中没有的项目,按照市场价经甲方签证的单价计算调整。乙方应把变更内容清单报甲方和监理单位审核。甲方也可以自行采购工程材料,由此导致合同总价的减少,按照该材料投标单价和实际中标价格同比例计算须减少的工程款。

  2、若因乙方采购和使用的材料设备不符合验收要求而导致的变更费用由乙方承担。

  九、工程款支付

  工程款的支付方式为:

  1、 。

  2、 。

  3、乙方在系统试运行30天后,向政府有关部门提请验收。整个工程验收合格后进行工程结算,双方确认结算后七个工作日内,甲方凭政府相关部门的验收合格证书和有效发票向乙方支付剩余合同总价的15%,尾款5%作为工程保修金,待二年保修期满后的十五个工作日内对保修金进行结算,并在结算后七天内无息结清余款。

  十、设备材料供应

  1、材料设备由乙方负责采购,所有设备材料必须是符合设计、安防规范和甲方要求的合格产品,并报监理工程师和甲方质量管理人员现场验收后方可使用。如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,乙方应负责拆除更换,重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用并工期不顺延。设备材料的运输、保管由乙方负责,因设备材料的原因给工程质量、工期等造成影响和损失的,由乙方承担责任。乙方如需要使用代用设备材料,必须经甲方代表书面认可,由此增减的合同价款,按本合同第八条规定进行调整。

  2、主要关键设备及涉及到外观、永久使用的设备材料,甲方有权实行甲定乙供或甲供。产生的价款变动,按本合同第八条规定进行调整。

  3、任何材料、设备进场,都必须先报验;如先使用后报验,发现一次,罚款______元,使用3天后未报验,发现一次,罚款_____________元,假冒伪劣材料发现一次罚款_______________元,且必须无条件返工换掉,造成的任何损失自己负责。

  十一、施工、安装现场

  1、乙方于本合同签订之日起3 日内,根据工程需要,向甲方提出施工场地办公和生活的房屋及设施要求,该房屋、设施的相关费用由乙方承担。

  2、乙方应遵守国家和工程所在地安全、文明生产国家规范、规定和_________项目施工总承包(管理)单位关于施工现场的各项管理规定,并自行承担安全、文明施工措施的费用和安全、文明施工的全部责任。

  3、乙方应与甲方及工程总承包(管理)单位签订三方协议,服从项目施工总承包(管理)单位的安全、质量、进度等管理,提供技术配合。

  十二、施工、安装组织机构

  乙方应于双方约定的开工日期前,按其投标文件的表述成立施工、安装组织机构,并保证在施工、安装期间,项目经理每月不少于25 日驻施工现场,技术负责人每月不少于25 日驻施工现场。

  十三、施工组织设计(方案)、计划、报表

  1、乙方于施工图纸通过审查之日起3 日内,向甲方提交施工组织设计(方案)5套,甲方在5 日内提出修改意见或确认,并由总监理工程师和甲方专业工程师批准。

  2、乙方应于每月25日前,向甲方、总包单位及监理单位提交上月完成报表和下月进度计划。

  十四、工程变更

  1、施工过程中未经甲方、监理同意,乙方不得对原工程设计进行变更。乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方或第三方的损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。

  2、乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加工程价款或提出顺延工期、索赔要求。

  3、施工过程中有关图纸修改、或另增加的内容,不管是技术、经济联系单必须经过甲方同意,签字盖章才有效。如增加的联系单工程量较大,则可列入工程款支付计划(应经公司规定程序签认方可),联系单的结算口径与上述计价相一致(除特殊说明外)。

  十五、 验收

  1、工程竣工后,乙方应书面通知甲方和_______市技防办验收,甲方和技防办自接到验收通知 日 内组织验收,经甲方和技防办共同验收合格的,方视为工程通过验收,并双方办理验收、移交手续。如甲方或技防办在规定时间内未能组织验收,甲方需及时通知乙方,另定验收日期。

  2、验收标准:本工程以招标文件要求和乙方投标书所承诺的质量要求、施工图纸、工程材料清单,时间计划表,招标文件、投标书、中标通知书和有关国家和地方制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

  3、乙方对提供的设备材料和工程成果的质量负责,如在甲方或技防办的验收过程中因乙方的施工设计方案或施工质量存在问题而导致验收不能通过,则乙方须负责承担全部费用予以返工修改直至通过验收认可,并对由此给甲方造成的损坏或损失负责修复或赔偿。

  4、乙方必须保证所承包系统通过相关主管部门的验收,并配合弱电工程技术验收小组进行智能化系统、智能化系统的联动调试、试运行及验收。

  5、工程竣工后,乙方必须对所承接系统的各种技术资料、图纸等进行整理,形成完整的档案资料(该资料必须符合整个工程甲方与总包单位合同签定的工程质量评审要求)交于总包单位。

  6、工程通过主管部门验收之日起7 日内,双方签订维保和服务协议。维保和服务协议的内容以招标文件和投标文件的对应部分为准。

  7、工程通过竣工验收交付甲方前,乙方负责保护,保护期间发生损坏,由乙方负责修复并承担费用。

  十六、违约责任

  甲、乙双方如构成违约,应承担相应的违约责任,受损方可以根据有关法律、法规、惯例等要求违约方赔偿。

  1、甲方的违约责任如下:

  (1) 未按约定及时支付工程款的,应每天按应付未付款部分的同期银行贷款利息计算向乙方支付违约金。

  (2) 如甲方要求对隐蔽工程进行重复验收且经验收合格的,应承担由此产生的费用。

  2、乙方具体的违约责任如下:

  (1)工期延误,赔偿标准 元/天;

  (2)工程质量未达到投标承诺或竣工验收后二年内发生质量问题,乙方应当在收到甲方通知后三日内无条件予以返修或重新施工,直至质量符合约定标准,由此导致工程延误的,乙方应承担工期延误的违约金,并赔偿因此而给甲方造成的全部直接损失和预期可得利益的损失。

  (3)未履行项目经理到位,支付违约金为合同总价的 %;

  (4)未履行主要施工管理人员满足施工管理需要且及时执行要求更换或增加施工管理人员的监理函件承诺,支付违约金为合同总价的 %;

  (5)未履行不发生重大质量安全事故承诺,支付违约金为合同总价的 %,并承担由此发生的一切经济责任。

  (6)甲方要求对隐蔽工程进行重复验收,经验收不合格的,应由乙方承担由此产生的费用。

  (7)乙方的实际施工进度比工程师批准实施的计划进度迟延的,乙方应按照工程师的要求提出补救措施报工程师批准后实行。如果乙方采取补救措施经过15日后仍然不能满足批准的进度计划要求,甲方有权选择要求支付合同价款总额2%的违约金、分割剩余工程量直至解除合同等方式追究乙方的违约责任,由此造成的一切损失(包括撤场费用)由乙方承担。

  (8)乙方未经甲方同意擅自分包工程或将其自行承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,甲方有权以要求支付合同价款总额2%的违约金、分割剩余工程量直至解除合同等方式追究乙方的违约责任。

  (9)乙方不按本合同约定与甲方签订维保和服务协议,甲方有权拒绝支付后续的工程价款。

  十七、争议解决

  1、双方在履行合同时发生争议,协商解决;协商不成的,向工程所在地人民法院起诉。

  2、 发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工、安装连续,保护好已完工程:

  (1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;

  (2)调解要求停止施工,且为双方接受;

  (3)法院要求停止施工。

  十八、其他

  1、应服从总包方的管理,与总包单位签定分包协议。

  2、总包配合管理费不含水电费和临时设施费,但总包方进度计划内搭设的脚手架及施工电梯(使用施工电梯前分包单位需提前通知项目部,服从总包项目部安排)可以使用。总包管理配合费直接由甲方支付,水电费等由总包和分包单位自行协商,但不能超过__________定额解释的费用。

  十九、本合同组成文件包括本合同、招标文件、投标书、中标通知书、全套施工图纸、工程量清单和设备材料清单等,上述文件构成本合同不可分割的整体。本合同未尽事宜,由双方本着求实、友好态度协商解决并签订补充协议。协商不成时,任何一方可依法向工程所在地人民法院起诉。

  二十、本合同签字盖章后生效,至本工程验收合格,乙方将工程交付甲方后,除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。结清尾款后自动失效。

  二十一、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章) 乙方(盖章)

  法定代表人: 法定代表人:

  授权代表: 授权代表:

  日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

15. 2026建筑施工合同 第十五篇

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  按照《中华人民共和国合同法》的原则,并参考《中华人民共和国建筑法》,《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》,《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定,结合本工程具体情况,为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务,双方本着公平、公正、自愿、诚信、互惠互利的原则,特签订本合同,以资共同遵守。经甲、乙双方协商达成如下协议:

  一、工程概况

  工程名称:兴建公司指挥部(其中职工宿舍9间,建筑平方面积218㎡,四合院办公室建筑平方面积为389.6㎡)。

  二、承包方式

  1、由乙方包工包料,并负责所有施工用具设备;

  2、施工包干价每平方米按1080元计算,工程总造价为656208元(大写:陆拾伍万陆仟贰佰零捌元整);

  3、工程承包内容:土建工程水、电安装及房屋装饰装修;

  4、乙方在施工时出现工程增减时,甲、乙双方共同协商,确定后增减工价,待完工后一并纳入结算。

  三、工程工期

  1、甲方规定动工时间为年 月 日至年 月 日,乙方不得提前和推后。

  2、在保证工程质量的前提下,因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延,若因乙方人为原因工期延时,甲方有权扣除乙方施工费。

  四、工程质量

  1、整个工程必须按国家施工规范要求施工;

  2、乙方未按甲方要求,质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。

  五、施工费结算方式

  1、合同签定后,由乙方积极组织施工人员进行施工,每月按进度款50%,竣工验收后付清余款;

  2、甲、乙双方必须共同遵守,以上约定的付款方式,不到付款时间,乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求,如果中途退场视为违约,按进度款30%付款。

  第六条:安全生产

  在施工中,要把安全施工放第一位,抓好施工用电,用水安全,高空作业必须系好安全带,做到安全施工,文明施工,杜绝一切不安全事故,倘若发生病、伤、亡等一切安全事故,责任由乙方全部自己负责,甲方不承担任何责任。

  七、劳动争议处理及其他

  双方因履行本合同发生争议,应当向甲方劳动争议调解委员会申请调节,调解不成的,应当自劳动争议发生之日起,60日内向公司所在地有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可自接到裁决书之日15日内向人民法院起诉。

  八、其他

  1、甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件,与本劳动合同具有同等法律效力;

  2、本合同未尽事宜或与国家、湖北省有关规定相悖的,按照有关规定执行;

  3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自双方盖章签字之日起生效;

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

16. 2026建筑施工合同 第十六篇

  发包方:(以下简称甲方)___________________

  承包方:(以下简称乙方)___________________

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议。

  第一条工程项目

  1、工程名称:李____区河南旧城改造安置房项目

  2、工程地址:____市李____区台柳路以西,青山以南

  3、工程内容:

  4、工程质量:一次性验收合格

  5、承包方式:包工包料(包服务、包工期、包检测、包验收、包安全、包质量、包文明施工、包维修等方式进行承包)

  6、综合大包价格:(包括但不限于工程项目的各种主材、辅材等全部材料。及水电费、安全措施费、机械费、检测费、人工费、管理费(含总包方2%的管理费)、利润、税金等各种费用)。综合大包价格见附件一。

  7、结算面积:约平方米。

  8、总造价:

  9、工期:每栋楼的开始施工日期以甲方书面文件为准,本程的总工期为____日历天

  开工日期:________年____月____日

  竣工日期:________年____月____日

  第二条质量标准

  1、乙方必须按照国家和____省有关质量标准提供合格材料并施工,质量达到____省工程建设标准《外墙涂料技术规程》和《规范》____市有关职能部门颁布的标准要求。

  2、本工程项目应符合上述规划封样立面效果图颜色施工采用的国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程、规范。按照国家、地方及行业现行的施工规范、标准、规定施工并达到验收合格标准;除按设计要求及相关规范施工外,还应按照《____市住宅工程质量通病防治技术规程》施工。

  3、本工程质量标准:本工程执行国家和____市现行质量评定标准及验收规范,按照现行国家及____市相关行业标准验收。乙方质量承诺一次性竣工验收合格,若达不到承诺要求,则乙方应向甲方支付合同额的2%的违约金,并确保整改通过。甲方有权直接从乙方工程款中扣除,并永不返还。另外给甲方造成一切损失由乙方全部承担。

  4、涂料颜色:乙方应按甲方提供的上级规划部门确定的颜色为准,并出示外墙立面效果图,严格按效果图(墙面样板)的颜色进行配色施工,样板领路、施工与样板相同。

  工程质量:

  1、基层清理及基层处理,按国家标准和行业规范进行墙面满刮腻子及砂纸打磨处理。

  2、颜色应均匀,无色差,无砂眼,无遗漏,无龟裂,不起皮,不透底等异常现象。无论刷多少遍均以上级各部门验收合格为准,其固定单价不变。

  3、乙方应提供外墙涂料生产厂家产品的企业内控标准,并严格执行:适用范围、使用方法和注意事项,包装、贮存及运输等管理要求。

  4、甲方负责施工楼号的外墙保温达不到标准,乙方有权要求甲方即时进行维修和整改,满足上述标准,否则乙方不予进行外墙涂料施工,由此发生的一切纠纷及损失由甲方承担,与乙方无关。

  5、如未达到上述标准,签约按承包工程结算值的5对乙方做出处罚,并追究其他相关责任.

  工程管理

  1、乙方必须严格按总承包方要求,编制施工作业计划,进行施工组织设计,工期控制,确保实现质量目标。

  2、乙方应严格执行总承包方的现场管理制度及各项管理要求,听从指挥,服从领导。

  3、乙方必须对承包工程现场进行成品保护,保证不损坏,不污染现场任何已完和未完工程产品。如有损坏,污染,由乙方修复并承担一切费用。

  4、乙方在施工过程中,必须服从规划部门、甲方、监理及施工单位技术人员的管理。以监理及施工单位的技术人员为主,每粉刷一遍,必须经监理、村民质检小组和施工单位的技术人员验收签字同意后,方可进行下一道工序的施工。

  安全生产:

  1、乙方进入施工现场,必须佩带安全帽,并配有安全带。严格遵守安全施工的有关规范、规定要求执行,严禁违章作业。

  2、乙方施工过程中,出现的一切安全问题及相关责任、赔偿、法律纠纷,全部与甲方无关,由乙方全部承担相关责任和连带责任。

  3、乙方须配备一名专(兼)职安全、保卫人员,确保工程项目顺利进行。

  4、对于乙方在施工中的安全隐患,在甲方多次发出指令要求整改,而乙方拒不执行的情况下,甲方有权勒令乙方停工整顿,由此而发生的一切经济、工期损失应由乙方承担。

  工期延误:

  对以下原因造成竣工日期的延误,经甲方代表确认,工期相应延长。

  1、不可抗力(按国家、地方及行业相关规定确定)天气原因(雨天、大雾)及甲、乙双方之外原因导致工程无法继续履行的。

  2、甲方同意工期顺延的其他情况。若非上述原因,乙方未按协议工期(包括协议规定可顺延的工期)竣工,甲方将按每天延误计时,延误一天扣除乙方协议总价款0.5的罚金。

  工程保修:

  乙方按国家有关规定对工程质量进行保修,工程竣工后保修期为________年。

  付款方式:

  1、工程款的支付:工程竣工经总包方、监理、社区质检小组验收通过签字后支付工程总款的50%,经质检站、规划局等有关上级部门工程竣工验收合格后支付总款的80%,经综合验收交房后,支付总额95%,余留5%为工程保修金。

  2、工程量结算:工程量统一按图纸尺寸结算。

  3、工程竣工后,乙方应及时整理结算资料上报总包方,总包方在收到结算书____日内初审完毕,并报建方预算处审核,出具最终结算,以作为工程支付依据。

  4、乙方承诺优先支付工人工资,为确保工人工资发放,乙方在接受工程款时,要提供工程款使用计划,工人工资发放工资表,工人签收记录,发放照片记录,相关委托人证明文件,否则甲方有权拒付。

  5、因乙方安全问题、质量问题、资金问题造成本协议无法正常实施的,甲方有权单方面终止本协议,由此造成的一切损失及相关责任,全部由乙方独自承担。甲方将采取必要措施另选施工单位,进驻施工现场接管施工,乙方无任何理由和条件不撤出工地。乙方所投入的材料、机具、临设等全部归甲方所有。

  第三条工程保修

  1、本工程保修金为工程结算总造价的5 %,在质量保证期内如发生施工质量问题,乙方应按照建设工程质量管理的有关规定负责保修。

  2、质量保证期限:自工程竣工验收合格之日起5________年。

  3、保修项目内容及范围

  3.1因乙方材料质量、施工质量造成的质量缺陷,由乙方负责维修。

  3.2保修责任:本工程质量保修期内如发生质量问题,在甲方或物业以电话或书面通知方式向乙方发出质量维修通知后24小时之内,乙方必须及时到达现场并安排维修。如乙方不能及时安排维修,甲方有权安排

  第三方单位进场维修。

  第三方维修单位结算款及加收15%的服务费,从乙方保修费中扣除。

  3.3保修期限:自竣工验收通过之日起满5________年,在保修期间,若维修费用超出保修金时,甲方有权追交超出费用。满5________年后无质量问题,____日内将剩余的保修金支付给乙方。保修金无利息。

  3.4成品保护:工程竣工验收合格后,由乙方书面与工程总包方交接,交接前,均由乙方全部负责。

  第四条施工条件

  总包方应向乙方提供以下必要的施工条件:

  1、保温墙面,表面平整,达到有关建筑质量检验评定标准。

  2、保温墙面周围的障碍物及油污等应清除干净,不妨碍施工。

  3、保温墙面预留孔洞应已按要求安装完成,多余孔洞应填平

  第五条施工管理

  项目总包方责任:

  1、组织对乙方施工方案的审定。

  2、根据现场施工的现有条件管理和协调乙方现场施工,并协调库房用地、水源、电源等。

  3、组织监督检查工程质量进度,负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程验收、工程进度拨款等工作。

  4、组织对工程的验收,办理工程结算。按合同约定负责各有关专业之间的协调,保证工程顺利执行。

  5、积极配合乙方施工,负责协调施工现场人员管理,及时对须隐蔽验收部位进行验收。

  工程承包方责任:

  1、负责编制施工方案,并于开工前5____日内或按甲方的要求时间报送监理及甲方审查批准。

  2、乙方必须对所有与本工程有关人员进行安全教育,采取防患措施,施工安全管理严格按照有关文件规定执行,确保施工安全和第三者安全,因乙方原因造成的安全伤亡责任事故,有乙方承担全部责任,并承担甲方因乙方责任所造成的一切经济损失。

  3、及时清理现场疏漏的建筑废材,做到日产日清,如果被执法部门查到,造成的责任及处罚有乙方承担。

  4、乙方必须服从总包单位、社区质检小组、监理及甲方的现场管理。

  5、乙方应严格遵守设计单位制定的施工工艺,对不按照工艺施工发生重大质量问题时,甲方有权解除合同,并不予补偿。

  6、乙方原因在施工过程中分部分项质量不合格问题影响交房的,乙方应承担甲方经济损失和

  第三方(村民安置费)赔偿。

  7、遵守工地安全文明施工规定,能够接受因违反规定所给予的处罚。

  8、施工现场配备技术负责人和施工员,委派专人负责工地现场卫生整洁。

  9、材料堆放整齐,并配备灭火设施;施工用电接线须经甲方同意。

  第六条违约责任

  任何一方因违约给对方造成的损失(包括第三方赔偿),均有违约方承担责任和赔偿。

  补充条款:

  1、工程所用材料必须符合设计规范及行业标准要求,做出样板墙,在总包、监理、社区质量监督小组验收同意后方可施工。如在大面积施工后,质量、材料与样板墙不符,总包方有权令其施工单位离场,解除施工合同,费用自付。

  2、材料进场后,由乙方协同总包方报监理、社区质检小组现场确认送检。检测费由乙方负责,并及时提供合格有效的检测报告,由总包方统一收集存档。

  3、综合价格均为含税价格,如无需提供发票时,综合价格下浮6%。

  4、乙方必须独立解决外界干扰等影响施工正常进行的一切因素,并自行承担由此产生的一切费用及后果,因乙方未能独立处理解决上述问题而造成的工期延误或经济损失均由乙方承担。

  5、施工中所产生的垃圾,由乙方负责及时清理、外运至施工场外。

  第七条其他事宜

  本合同经双方签字盖章后生效,质量保证期满后终止。本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。

  若再增加工程项目,内容相同的继续延用本合同,未尽事宜经双方协商同意签定补充协议,与本合同具有同等法律效力。因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商解决,协商不成,依法向工程所在地人民法院起诉。

  甲方:(公章)___________乙方:(公章)___________

  法人代表:___________法人代表:___________

  委托代理人:___________委托代理人:___________

  电话:___________电话:___________

  ________年____月____日________年____月____日

17. 2026建筑施工合同 第十七篇

  建设业主:_____(简称甲方)

  施工承包方:_____(简称乙方)

  甲方新建住宅壹栋,按包工包料方式发包给乙方。为了明确双方责、权、利,经双方磋商同意,达成如下合同条款。

  一、承包方式:

  按已设计好的施工图总价(大写:_____)包干。

  二、承包范围

  1、按图基础深度,主体、屋面,内墙普通粉刷,楼地面找平层,大厨房水磨石。

  2、外墙瓷砖,屋面瓦,大厨房的瓷砖由甲方提供材料,乙方负责施工。

  3、附属工程的排污管、检查井、化粪池。

  4、不在范围:水电、门窗、室内瓷砖、地面砖、楼梯扶手、阳台栏板、厨房木屋架桁条及木基层。

  三、安全、质量、工期

  1、工期:从开工日起60天。

  2、质量:乙方必须按图施工,保证工程质量,钢材、水泥有质保书的正规厂家,钢材采用涟钢,红砖采用页岩砖,其质量必须达到国家验评标准。

  3、安全:乙方必须严格按安全生产规程施工,脚手架严格按规范搭设,施工用电必须符合施工规范要求,所有作业人员严格按照安全生产操作规程,发生任何安全事故,甲方不承担任何连带责任。

  四、付款方式

  基础到正负零付伍万元,主体完工付伍万元。工程竣工一次付清。

  五、两合同一式两份,甲乙各执一份。

  甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________

  甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________

  地址:_______________________地址:___________________________

  电话:_______________________电话:___________________________

  传真:_______________________传真:___________________________

  日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日

18. 2026建筑施工合同 第十八篇

  建设单位(甲方):

  施工单位(乙方):

  鉴于甲方修建 组道路工程,为确保通组道路建设质量,经甲乙双方共同协商,现就通组道路建设的相关事宜达成如下协议。

  一、工程建设规模

  通组道路长 米,水泥混凝土路面厚度为厘米,水泥混凝土抗弯拉强度为3.5Mpa,工程造价(大写) 。

  二、工程质量

  乙方要严格按照工程施工技术规范进行施工,加强施工原材料和施工质量控制,强化工程施工现场管理,主动接受区交通局和镇政府或街办管理人员的监督,确保工程质量通过区交通局验收合格。

  工程施工结束,乙方必须完善工程建设资料,并装订成册,以备验收

  工程质量保修期2年,保修期间所发生的维修费用由乙方自行承担。

  三、工期

  施工工期自年 月 日至 年月 日。由乙方因素造成的工期延误,每延期一天处罚1000元,直至工程结束。

  四、付款方法

  工程采取分期付款方式,具体为

  五、安全责任

  乙方应加强安全生产管理,施工现场应设置明显的施工警告,做到文明施工。施工期间若发生一切安全责任事故,由乙方负责处理,与甲方无关。

  六、廉政责任

  甲、乙双方应共同自觉遵守国家有关廉洁自律的相关规定,按章办事。

  甲方工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

  乙方不得以任何理由或方式向甲方工作人员行贿或馈赠礼品。

  七、合同未尽事宜,甲乙双方共同协商解决。

  八、本合同一式四份,双方各执二份。

  甲方(盖章):

  乙方(盖章):

  20__年__月__日